机械设备索赔形式-设备索赔函
简述信息一览：
工程中机械闲置的索赔费用是按台班计还是按天数计
1、按台班记。机械费用索赔=闲置台班数×闲置台班费单价，闲置台班数按照施工日记计算。闲置台班费包括折旧费用、利息、保养费，固定税费等，正常设备台班费的60%～70%。如果是租赁设备，则按照租金进行计算。
2、【答案】：C 【知识点】建设工程索赔。对于施工机具使用费窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。
3、停窝工损失费，是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后，如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用，应由发包方负责。故该人工窝工费应该计算在索赔范围内。停窝工期间的现场施工机械停滞费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。
不可抗力临时设施损坏能否索赔
1、法律依据：《中华人民共和国民法典》 第五百九十条 当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
2、可以根据不可抗力的影响部分或全部免除责任，但法律有特殊规定的除外。在发生不可抗力时，当事人应及时通知对方，以减轻可能造成的损失，并在合理期限内提供证明。若当事人迟延履行后发生不可抗力，仍需承担违约责任。
3、在合同执行过程中，遇到不可抗力事件，法律对相关费用和工期延误责任的划分有明确规定。首先，工程因不可抗力导致的第三方损失，如人员伤亡、财产损害以及施工场地内设备损坏，责任通常由发包人承担（《民法典》第五百九十条）。其次，承包方人员的伤亡责任和设备损坏，由承包方自行负责费用。
工程拖期,施工单位自有设备如何计算索赔
1、.承包商与分包商、材料供应商及其它协作单位发生合同***引起仲裁或诉讼。（视仲裁结果，工期和质量仍由责任方承担）1承包商（分包商）自有资金不足或资金安排不合理，无法支付相关应付费用。1安全事故、质量事故的调查、处理。（按应急预案及时处理）1关键材料、设备、机具被盗和破坏。
2、可以。很多的施工工地都是挂靠的打施工企业的资质。不过要收你挂靠费，一般是按百分点算，1-5个点不等。“挂靠”，即所谓“企业挂靠经营”，就建筑业而言，是指一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程的行为。
3、可以通过分散系统风险：分散投资资金单位；行业选择分散；时间分散；季节分散，来规避风险。要谨慎使用融资方式，做好压力测试，最好创建起自己的交易系统，不要被情绪所控制。做好现金流的管理，以及现值终值的测算。
4、保修期从竣工验收合格之日起计算为2年，按国家规定的保修条款执行。第十条：工程停建或缓建 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。
关于机械设备索赔形式，以及设备索赔函的相关信息分享结束，感谢你的耐心阅读，希望对你有所帮助。
